篇一：工程款结算协议合同

工程款结算协议书

甲方：MMM有限公司

乙方：YYY装饰工程有限公司

甲乙双方就_____年____月至____年___月期间，乙方与甲方下属企业XXX公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议：

一、自上述工程开工至今，甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。

二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。

三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项：

四、本协议订立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。

五、甲方应当严格按照本协议第三条的约定向乙方支付款项，每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。

六、本协议订立后，双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准，再无其他争议。

七、因本协议发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，交远华仲裁委员会仲裁。

八、本协议一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日生效。

甲方：________ 代表人：________

乙方：________ 代表人：________

______年___月___日

…… …… 余下全文

篇二：工程结算审计合同范本

附件三：工程结算审计合同

合同编号：

签订时间：

签订地点：

委托人：（以下简称甲方）

受托人：（以下简称乙方）

甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承担工程造价结算审计的有关事宜，达成协议如下：

一、工程造价结算审计业务范围

甲方委托的工程项目，具体项目以甲方委托的资料为准。

二、乙方结算审计人员的资格条件

1、具有良好的职业道德，在以往执业经历中无不良记录。

2、乙方结算审计人员必须为乙方在册人员，不得临时招聘人员。乙方结算审计人员应具备注册造价师或省级二级以上的造价员任职资格，精通造价知识，且从事本专业不少于3年。

乙方项目经理：

乙方主要审计人员：

3、乙方将企业营业执照、资质以及结算审计人员的资格证书复印件交甲方备案。

三、甲方的权利和义务

（一）甲方的权利：

1、检查乙方结算审计工作的进度安排及落实情况。

2、对结算审计人员违反本规定及职业道德的行为进行监督，并对乙方审计人员的工作情况向乙方通报，提出意见要求。

3、根据实际情况要求乙方增加或更换审计人员，无需支付任何费用。 1

4、结算审计完成后，甲方对工程总造价或部分单项工程进行复核，如复核审减金额超过乙方审定金额的5%，则甲方不予支付此部分工程结算审计费用，且甲方有权另行委托其他造价咨询机构进行二次结算审计，乙方不得有任何异议并承担甲方二次审计费用。

5、乙方违反本合同第二条有关约定时，如甲方在结算审计前发现可单方解除合同；如甲方在结算审计过程中发现可单方解除合同；如甲方在结算审计结束后发现可全额拒付审计费用，已支付部分费用乙方应在接到甲方书面通知起10日内返还，否则按照同期银行贷款利率支付甲方此部分的利息。

…… …… 余下全文

篇三：工程结算服务协议范本

工程造价咨询服务协议书

委托单位（甲方）：

承办单位（乙方）：

兹由甲方委托乙方办理基建工程造价、咨询服务业务，经双方协商，同意共同遵守如下条款:

一、委托服务、审计、验证项目情况

1、工程项目名称：

2、工程造价：

3、工程地址：

4、工程开工日期年月日

竣工日期年月日

二、委托乙方服务的内容或要求服务内容（需服务的内容在以下项目前划√）口1、编制工程预算、结算、招标标底；

口 2、审核工程预算、结算；

口 3、工程量清单编制；

口 4、施工全过程造价控制；

口5、工程竣工结算审核；

口 6、其他；

口7、要求：

三、甲方在委托项目实施中应提供的资料（需提供的资料在以下项前划√）口1、工程施工合同、补充合同或施工协议书。

口2、工程施工图纸

口3、图纸会审资料、设计变更、签证单。

口4、施工组织设计、隐蔽工程记录、吊装工程记录。

口 5、施工过程中双方签证资料。

口6、工程预（决）算书。

口 7、工程量计算表、主要材料计算表。

口 8、钢材实际用量计算明细表。

口 9、按政策规定需据实找补差价的材料价格证明资料。

口 10、建设单位供料明细表。

口 11、招标文件及其他有关影响工程造价、工期等的签证资料。

口 12、施工单位营业执照、资质证、取费等级证、预算员资料证。

口13、跨年度工程施工形象进度明细表。

四、审计验证的时间：自年月日至年月日

五、审计验证的方式：

六、甲方在委托项目中承担的责任和义务。

1、提供的计算资料要真实、齐全。

2、施工管理人员要密切配合。

3、督促施工单位来本所核对验证结果。

4、由于甲方在工作运行中，提供的资料虚假不全或有关人员不配合，造成乙方结论补实际或拖延工作进度，应由甲方承担责任和赔偿损失（总审计费的 %）。

…… …… 余下全文

篇四：工程结算审计合同(样本)

建设工程造价咨询合同

第一部分　建设工程造价咨询合同

（以下简称委托人）与（以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。

　　一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

1.项目名称:

　　2.服务类别：结算审核。

…… …… 余下全文

篇五：工程结算协议书-范本

工程结算协议书

协议书编号：

甲方：

乙方：

经甲乙双方友好协商并共同努力，于年月日完成该项工程的结算工作，双方同意就本工程结算事宜达成协议如下：

1、本结算协议书的签订仅代表甲乙双方就合同执行价款的最终核定，并不解除乙方与甲方签署的（以下简称“本工程”）的施工合同中所规定的所有责任及义务，除非该责任及义务已被乙方遵照合同文件完整无误的履行完毕（包含保修期内的所有责任及义务）。

2、双方同意，除乙方未能履行合同规定的责任而发生保修金扣款外，从本结算协议书签定之日起，互不向对方提出增减工程费用要求。

保修期间乙方负责人姓名：

联系电话：。

合同编号：

合同价：

结算总价：

3、本协议自签订之日起生效，为合同书不可或缺的一部分，若与合同书有不一致之处，以本协议相关规定为准。

4、协议书原件与此结算书封面一起作为工程结算款支付的依据。

5、本协议一式贰份，甲乙双方各壹份，经双方签字盖章后生效。

甲方(盖章)：

代表人：

日期：代表人：日期：乙方(盖章)：项目编号：

…… …… 余下全文

篇六：当事人就建设工程签订两份合同的,工程价款结算的依据如何确定

当事人就建设工程签订两份合同的，工程价款结算的依据如何确定

湖南省建筑工程集团总公司与江西省宜春市房地产综合开发总公司张家界分公司建设工程

施工合同纠纷上诉案分析

（本文为原创作品，未经作者书面授权，禁止转载）

编者注：本文摘自北京建设工程与房地产专业律师唐湘凌编著的《中国建设工程施工合同纠纷案例百案评析》。唐湘凌毕业于中国人民大学，法学硕士，从事法律职业十余年。其北京建设工程与房地产专业律师团队处理过大量涉及工程建设、房地产的法律事务，在该领域有丰富经验，欢迎委托处理该领域的法律事务（地址：北京市朝阳区东三环北路38号北京国际中心；电话：186-0190-0636，邮箱：lawyernew@163.com）。

一、本案要旨

本案要旨为，根据法律规定采取招投标的形式发包的建设工程，经发包方招标，承包方合法中标并签订建设工程中标合同，同时将中标合同向行政管理部门登记备案后，双方当事人就同一建设工程又另行订立建设工程施工合同，该合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程款的根据。

张家界文化影视城系原告江西宜春房地产公司张家界分公司开发建设的项目，被告湖南建工集团具有房屋建筑工程施工总承包特级资质。20xx年8月20日，原告江西宜春房地产公司张家界分公司与

被告湖南建工集团签订了一份《建设工程施工合同》， 20xx年10月1日，被告湖南建工集团进场开始施工。20xx年2月8日，原告江西宜春房地产公司张家界分公司取得张家界文化影视城临时施工许可证，临时许可工程内容为地下室、挡土墙、桩基。20xx年3月4日，被告湖南建工集团决定成立张家界文化影视城工程项目部，并聘任朱敦云为项目部经理、莫胜松为项目部副经理。20xx年9月3日，被告湖南建工集团发出投标函。20xx年9月6日，原告江西宜春房地产公司张家界分公司与被告湖南建工集团签订了一份《补充协议》， 20xx年9月26日，被告湖南建工集团中标，20xx年9月28、29日，原、被告双方签订了一份新的《建设工程施工合同》，并到张家界市建设部门进行了备案。

…… …… 余下全文