合同编号：

电力安装工程施工合同

发包方： XXXXXXXXXXX

承包方： XXXXXXXXXXXXXXXX

20xx年 6 月

1

电力安装施工合同

甲方： XXXXXXXXX

乙方： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

根据《中华人名共和国合同法》及有关规定，为明确双方职责，

分工协作，互相促进，优质、高效，按期完成本工程，经双方协商一

致，签定本合同，以资共同遵守。

第一条 工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：3、工程范围和内容：配电间低压GGD双电源柜的安装；

两种电缆的敷设；落地计量箱的安装；

第二条 工程承包方式

乙方承包该项工程的施工并提供该项工程所需的材料及设备。

（低压电缆除外）

第三条 工程期限

1. 本工程合同总工期为 15 天；

2. 本工程开工日期为 2013 年 6 月 19 日

竣工日期为 2013 年 7 月 2日 ；

第四条 工程合同总价

本工程合同价为人民币

第五条 甲乙双方负责事项及分工

1、甲方 2

（1）负责提供供电部门所需的相关资料，并且合法有效。

（2）负责对本工程进度、施工质量进行监督验收，并对施

工中的问题进行协调。

（3）甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付工程

价款。

2、 乙方

（1） 按照设计图纸编制工程预算，组织人员根据方案图纸

进行实地勘察，制定施工组织措施及安全措施。

（2）向甲方提供相关的资质证明，并合法有效。

（3）由甲方提供的资料，乙方配合向供电部门报送且办理。

（4）负责协助甲方办理相关的供电局用电手续费用，此费

用在总费用中包含。

（5）乙方全方位的进行施工跟踪，施工中严格按照供电验

…… …… 余下全文

立协议单位：发包方： （以下简称甲方）

承包方： （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包条例》及电力建设安装工程的有关规定，乙方受甲方委托，承担 配电工程的全过程承包施工，为明确双方的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程项目单位：

四、工程内容（范围）：

五、合同总价：

六、承包方式：

七、支付与结算

八、工程期限：商定工程工期自 年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。

九、施工准备

1. 甲方：

(1) 月满足乙方施工进场的条件。

2. 乙方：

(1) 编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划，材料设备等进场计划；

(2) 组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

十、工程质量要求

1. 工程质量应符水电部《电力建设施工及验收暂行技术规范》；

2. 工程质量应符合本工程设计说明及施工详图。

十一、 施工与设计变更

1. 本工程有关的设计图纸、说明和有关技术资料，及设计交底和会审纪要，作为施工的有效依据，双方均不得擅自修改。

2. 如要变更设计，须经原设计单位及有关技术部门同意，双方和原设计单位共同书面签证确认后方可生效。

3. 因设计重大变更等原因造成乙方停工、返工、窝工等损失，由甲方在合同总价外按乙方实际损失予以补偿。

4. 甲乙双方对工程变更所作出的书面通知，对方应在 知即视为已被确认。

十二、 设备材料供应：工程所需的全部设备及材料均由乙方供应。

十三、 安全责任

1. 乙方应在工程施工过程中，加强现场安全教育，采取必要的安全措施。

2. 如因乙方原因在工程施工中引致人员伤亡和财产损失而招致的要求、诉讼成本、费用

…… …… 余下全文

电力安装工程合同

甲方：阜新市西瓦骨粒厂

乙方：曹立生

甲方委托乙方进行厂房电力安装工程施工。为明确和维护甲、乙双方责权利，依据《中华人民共和国合法网》及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：

一、工程名称：1、西瓦骨粒厂厂房用电设备电源敷设及照明安装

二、工程地点：阜新市韩家店镇西瓦村

三、承包方式：包设计、包工程施工通电。

四、工程内容和范围：

1、配电间低压配电盘安装。

2、厂房用电设备电源敷设；

3、厂房照明安装

六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后十五个工作日完工。

七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工。

八、工程款项支付：工程款全额12000元，乙方进入施工现场后先期支付5000元，余款在乙方施工通电完工后，由甲方一次性付清。

九、甲方责任：

1、甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。

2、负责协助处理施工过程中的有关纠纷。

3、甲方确保施工材料供应及时、充足。

4、按约定时间支付工程款，否则视为违约。

5、如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。

十、乙方责任：1、负责本工程设计电力线路敷设，保证工程质量。

2、保证工程进度确保按期按质完工。

十一、工程变更：凡涉及到本工程原设计规模以外的变更，建设工程项目，由甲、乙双方协商确定，并相应调整合同价款和竣工日期。

十二、安全施工：

乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。

十三、解决合同纠纷方式：

…… …… 余下全文

 

电力建设工程

施工合同

合同编号：

工程名称：铜仁侨泰嘉逸花苑

施工单位：四川才华九龙建设工程有限公司

建设单位：

    签 订日 期：二零##年十月二十九日

合同签订地：铜仁侨泰嘉逸花苑

电力建设工程施工合同

发包方（甲方）：铜仁侨泰嘉逸花苑

承包方（乙方）：四川才华九龙建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商一致签订本合同，以共同遵守。

第一条：工程概况

1.1工程名称：铜仁侨泰嘉逸花苑室外电安装工程

1.2工程总投资：1730000.00元(壹佰柒拾叁万元整)   

1.3工程地点：铜仁侨泰嘉逸花苑

1.4工程内容：搭火端至各单元集中表箱(电缆、电缆管、设备、安装及验收)

1.5工程内容不包括：土建部分

第二条：工程工期

2.1工程合同工期:45个工作日。

2.2工程开工日期:甲方预付款到乙方账内日期起。

2.3如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商后书面重新确定本工程的工期:

2.3.1因甲方提出变更设计而影响工程进度。

2.3.2甲方负责的土建工程未按乙方要求进度完成。

2.3.3甲方随工代表延误办理检验手续而影响下一工序施工。

2.3.4未按合同规定支付工程预付款、工程进度款而影响工程进度。

2.3.5其它因甲方原因造成的延误。

2.3.6因遇人力不可抗拒的原因而影响工程进度。

第三条：承包方式及合同总价

3.1根据设计的建设工程费用,乙方采取包工、包料的方式进行承包、取费项目见本工程《预（决）算书》。

3.2根据双方认可的设计图纸进行施工。

工程总造价为大写人民币：壹佰柒拾叁万元整。

3.3如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商一致，合同总价可作相应调整，核实办理追加或追减。

…… …… 余下全文

电力安装合同

甲方：（发包方）

乙方：（承包方）

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的电力工程达成以下协议。

第一条：工程概况

1、工程地点:河北省石家庄市井陉县

2、工程承包方式：承包人包清工。

3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。

第二条：关于材料供给的约定

1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

第三条：关于工程质量及验收的约定

1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-2001和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-2001并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

4、本工程由_______方设计施工方案。

第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定

1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

4、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

…… …… 余下全文

附件： 编号：

┌────┐

│ 本 │

└────┘

电力建设工程施工合同

工程名称

建设单位

施工单位

签订时间

签订地点

电力工业部制订 19xx年12月

电力建设工程施工合同条件

第一章 词语涵义及合同文件

第一条 词语涵义

《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》）和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定处，应具有本条所赋予的涵义：

一、发包方（简称甲方）：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

二、甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在《协议条款》中指定的代表人。

三、承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。

四、乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。

五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。

六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。

七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。

八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。

九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。

十、工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。

十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。

…… …… 余下全文

电力系统安装合同

甲方：（发包方）*********

乙方：（承包方）

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的电力系统工程达成以下协议。

第一条：工程概况

1、工程地点:

2、工程承包方式：承包人包工包料

3、工期年_月_日至 年月

4、合同价款：本合同工程预算造价人民币 （￥ ），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。

第二条：关于材料供给的约定

1、本工程乙方供应的材料应为符合要求的合格产品，甲方应办理验收手续，如发现质量问题或规格有差异，甲方应及时向乙方书面提出，乙方要停止使用。

第三条：关于工程质量及验收的约定

1、本工程应严格执行国家和地方的行业标准。

2、由于乙方技术差或其它自身原因造成的质量问题，乙方必须返工，其返工费用由乙方承担。

3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

4、乙方必须按甲方要求施工，施工图纸由甲方提供（见附件）。

第四条：关于安全的约定

1

1、严格遵守地方部门规定的施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3、保证施工现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定

1、工程开工前，支付工程款的50％给乙方，水电完工后支付工程款的30％ ，整体竣工验收合格后支付20％。

2、本工程保修期叁年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

3、三方款项住来均应出具收据。

第六条：纠纷处理

因工程质量问题三方发生争议时，三方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向电白人民法院提起诉讼。

第七条：合同的变更和解除

1、合同经三方签字生效后，三方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款__5__％支付违约金，并办理终止合同手续。

…… …… 余下全文